竣工日期
Completion Date
释义
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
词源与依据
| 文献 / 文件 | 文号 | 颁布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 官方原文 ↗ | 法释〔2020〕25号 | 2020-12-29 | 2021-01-01 |
编者注 / 时效性提示
擅自使用情形下竣工日期提前至转移占有之日,同时触发第十四条的质量责任分配;钢结构、装饰等分部工程另有验收标准的,仍以整体竣工验收为准。
相关术语
规范引用
《竣工日期》:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。。来源:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)(法释〔2020〕25号)。