中标合同实质性内容
Substantive Content of the Bid-winning Contract
释义
招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。
招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。
词源与依据
| 文献 / 文件 | 文号 | 颁布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一） 官方原文 ↗ | 法释〔2020〕25号 | 2020-12-29 | 2021-01-01 |
编者注 / 时效性提示
实质性内容限于工程范围、工期、质量、价款四类；正常的设计变更、签证等履约行为不属于「另行签订合同」。本条解决「以哪份合同为准」，不解决合同效力。
相关术语
规范引用
《中标合同实质性内容》：招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。。来源：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）（法释〔2020〕25号）。